Prawo odstąpienia od umowy o dzieło (roboty budowlane) z powodu antycypowanego naruszenia zobowiązania (art. 635 k.c.) - cz. 2

• Autorzy: Przemysław Drapała

Warianty tytułu

The Right to Withdraw from a Specific Work Contract (Construction Works Contract) Due to an Anticipated Breach of an Obligation (Article 635 of the Civil Code) - Part II

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

Prawo odstąpienia od umowy o dzieło (a także umowy o roboty budowlane) z powodu antycypowanego naruszenia terminu ukończenia dzieła (art. 635 w zw. z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego) stanowi wyjątkowe sankcyjne uprawnienie wierzyciela. Jego aktualny kształt, na który w istotnej części wpłynęły dominujące poglądy doktryny i judykatury, jest coraz trudniejszy do pogodzenia z przyjętym w Kodeksie cywilnym systemem sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów wzajemnych. Druga część niniejszego opracowania stanowi kontynuację pogłębionej analizy funkcji, przesłanek i skutków wykonania tego prawa odstąpienia, z uwzględnieniem jego dostrzegalnych mankamentów legislacyjnych oraz relacji wobec aktualnych tendencji rozwoju prawa cywilnego w Unii Europejskiej w zakresie instrumentów prawnych wynikających z koncepcji anticipatory breach of contract.(abstrakt oryginalny)

EN

This article (part II) deals with the prerequisites for and consequences of exercising the right to withdraw from a specific work contract (construction works contract) due to an anticipated breach of an obligation (Article 635 of the Civil Code). The author presents the origin, the ratio legis and functions of this right of withdrawal. In addition, the article includes an analysis of the discrepancy between the current interpretation of these provisions in Polish legal scholarship and case law and the modern trends in the development of civil law in the EU in terms of the concept of anticipatory breach of contract.(original abstract)

Słowa kluczowe

PL

Umowa o dzieło; Prawo zobowiązań; Kodeks cywilny

EN

Specific task contract; Obligation law; Civil Code

• Czasopismo: Przegląd Prawa Handlowego
• Rocznik: 2022
• Numer: nr 2
• Strony: 22--31

Twórcy

autor

Przemysław Drapała

• Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bibliografia

• Blicharski R., Przesłanki i zakres odstąpienia od umowy o roboty budowlane, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2018/4.
• Brzozowski A., Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie za wady dzieła, Warszawa 1986.
• Brzozowski A. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018, Legalis.
• Buczkowski S. [w:] System prawa cywilnego, red. W. Czachórski, t. 3, cz. 2, Prawo zobowiązań - część szczegółowa, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1976.
• Ciepierski P., Opóźnienie, odszkodowanie umowne, odstąpienie od umowy według nowej czerwonej książki FIDIC a przepisy kodeksu cywilnego - wybrane problemy, "Biuletyn Arbitrażowy" 2008/8.
• Domański L., Instytucje kodeksu zobowiązań. Komentarz teoretyczno-praktyczny. Część szczególna, Warszawa 1939.
• Drapała P., Problem niespójnej i niepełnej regulacji kodeksowej skutków wykonania umownego i ustawowego prawa odstąpienia od umowy (art. 395 § 2 k.c. a art. 494 k.c.) w perspektywie nowej kodyfikacji [w:] Współczesne problemy prawa zobowiązań, red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa 2015.
• Drapała P., Wzorce umowy FIDIC a przepisy kodeksu cywilnego, "Państwo i Prawo" 2014/11.
• Drapała P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 4, Zobowiązania. Część szczegółowa, red. J. Gudowski, Warszawa 2017.
• Gauch P., Der Werkvertrag, Zürich 2019.
• Giaro M., Odstąpienie od umowy o dzieło na podstawie art. 635 KC po terminie do wykonania dzieła [w:] Wykonanie zobowiązań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Brzozowskiemu, Warszawa 2020.
• Gutowski M., Odstąpienie od umowy o roboty budowlane, "Państwo i Prawo" 2005/9.
• Gutowski M. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Gutowski, Warszawa 2019, Legalis.
• Kleidenschmidt J. [w:] Commentaries on European Contract Laws, red. N. Jansen, R. Zimmermann, Oxford 2018.
• Kniffka R., Koeble W., Kompendium des Baurechts, München 2008.
• Koller A. [w:] Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, t. 6, Obligationenrecht, Bern 1998.
• Konieczny K., Umowa o roboty budowlane w obrocie międzynarodowym, Warszawa 2012.
• Lackoroński B. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2020, Legalis.
• Lang A., Rasch D. [w:] Bauverzögerung und Leistungsänderung, red. K. Vygen, E. Joussen, A. Lang, D. Rasch, Köln 2015.
• Lemkowski M., Glosa do wyroku SN z 19 marca 2004 r., IV CK 172/03, "Rejent" 2006/1.
• Longchamps de Berier R., Zobowiązania, Lwów 1938.
• Łętowska E., Osajda K. [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 2, Prawo cywilne - część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2012.
• Michniewicz D., Obowiązek rozliczenia w razie ustawowego odstąpienia od umowy o roboty budowlane, "Przegląd Sądowy" 2017/6.
• Namitkiewicz J., Kodeks zobowiązań. Komentarz dla praktyki, t. 2, Część szczegółowa. Art. 294-645, Łódź 1949.
• Naworski J.P., Glosa do wyroku SN z 20.04.2004 r., III CSK 2/06, "Glosa" 2007/4.
• Ohanowicz A., Zobowiązania. Zarys według kodeksu cywilnego. Część ogólna, Warszawa-Poznań 1965.
• Olszewski A., Kontraktowe procedury rozwiązywania sporów w umowach o roboty budowlane opartych na wzorcach umownych FIDIC - w świetle prawa polskiego, "Radca Prawny" 2010/2.
• Pajor T., Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982.
• Peiper L., Kodeks zobowiązań. Komentarz, Kraków 1934.
• Pietkiewicz P., Egzekwowalność decyzji Komisji rozjemczych w umowach FIDIC, "ADR. Arbitraż i Mediacja" 2010/1.
• Roquette A.J., Viering M.G., Leupertz S., Handbuch Bauzeit, Köln 2013.
• Sadowski W., Problemy prawne zastosowania warunków kontraktowych FIDIC w Polsce, "Biuletyn Arbitrażowy" 2009/10.
• Sampławski K., Roboty dodatkowe a dopuszczalność zmian w umowach o zamówienia publiczne na tle warunków kontraktowych FIDIC, "Prawo Zamówień Publicznych" 2011/1.
• Serda W., Nienależne świadczenie, Warszawa 1988.
• Strugała R., Odstąpienie od umowy z powodu przewidywanego lub zapowiedzianego jej naruszenia, "Transformacje Prawa Prywatnego" 2014/4.
• Strzępka J.A., Wyrzykowski W., FIDIC a umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym - wybrane problemy. Ogólna charakterystyka warunków kontraktowych FIDIC [w:] Wpływ europeizacji prawa na instytucje prawa handlowego, red. J. Kruczalak-Jankowska, Warszawa 2013.
• Strzępka J.A., Wyrzykowski W., Wybrane problemy stosowania międzynarodowych standardowych warunków kontraktowych FIDIC - cz. 1, "Monitor Prawniczy" 2013/16.
• Strzępka J.A., Wyrzykowski W., Wybrane problemy stosowania międzynarodowych standardowych warunków kontraktowych FIDIC - cz. 2, "Monitor Prawniczy" 2013/17.
• Tracz G., Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych, Warszawa 2008.
• Till E., Longchamps de Berier R., Polskie prawo zobowiązań. Część szczegółowa. Projekt wstępny z motywami, Warszawa 1928.
• Vygen K., Joussen E. [w:] Bauverzögerung und Leistungsänderung, red. K. Vygen, E. Joussen, A. Lang, D. Rasch, Köln 2015.
• Zagrobelny K. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2019, Legalis.
• Zindel G.G., Pulver U. [w:] Basler Kommentar. Obligationenrecht I (art. 1-529 OR), red. H. Honsell, N.P. Vogt, W. Wiegand, Basel 2011.
• Zoll F. [w:] System Prawa Prywatnego, red. Z. Radwański, t. 6, Prawo zobowiązań - część ogólna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2018.
• Żelechowski Ł. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2020, Legalis.